Contrato Fornecedor Vigência Nº 01/2013 - OBRAS Construção do Fórum Eleitoral do município de Bocaiúva do Sul/PR ENGEFAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.112.462/0001-14 02/01/2013 à 01/10/2013 Nº 0001/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente Termo de compromisso tem por objeto a coleta de resíduos recicláveis descartados pelo Fórum Eleitoral de Curitiba e secretarias do TRE/PR, pela cooperativa de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis de Curitiba e Região Metropolitana - CATAMARE. CATAMARE - 08.611.039/0001-57 03/07/2013 à 02/01/2018 Nº 02/2013 - OBRAS Construção do Fórum Eleitoral do município de Morretes/PR ENGEFAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.112.462/0001-14 02/01/2013 à 01/10/2013 Nº 03/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Adequação do Fórum Eleitoral de Londrina/PR. LIBERTY CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. - 82.366.857/0001-94 02/01/2013 à 01/05/2013 Nº 04/2013 - FISCALIZAÇÃO OBRAS Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fiscalização e gerenciamento à execução das obras de 14 (quatorze) Fóruns Eleitorais no Interior do Estado do Paraná - FISCALIZAÇÃO OBRA DE MORRETES PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 06.303.138/0001-46 02/01/2013 à 01/11/2013 Nº 05/2013 - FISCALIZAÇÃO OBRAS Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fiscalização e gerenciamento à execução das obras de 14 (quatorze) Fóruns Eleitorais no Interior do Estado do Paraná. FISCALIZAÇÃO OBRA DE BOCAIUVA DO SUL PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 06.303.138/0001-46 02/01/2013 à 01/11/2013 Nº 06/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contratação de empresa especializa para prestação de serviços de readequação do Setor Médico no edifício sede do TRE-PR. MANU COMÉRCIO,MONTAGEM E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME - 06.031.674/0001-30 03/01/2013 à 02/08/2013 Nº 07/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contratação de empresa especializada para serviços de readequação da cobertura do Fórum Eleitoral de Curitiba. VARPEC ENGENHARIA LTDA - 11.148.401/0001-00 03/01/2013 à 02/08/2013 Nº 08/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Prestação de serviços de adequação do Fórum Eleitoral de Maringá/PR. PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - 05.192.352/0001-00 03/01/2013 à 02/07/2013 Nº 09/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de pavimentação e drenagem pluvial. ÁREAS VERDES COMERCIAL LTDA - 05.188.971/0001-20 03/01/2013 à 02/08/2013 Nº 10/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA Aquisição de elementos de hardware (com instalação) e software para expansão da capacidade do site primário e secundário (backup) deste TRE/PR. SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA - 76.366.285/0001-40 08/01/2013 à 07/06/2016 Nº 11/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA Aquisição de Solução de Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM). BUSINESS STATION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - 00.174.112/0001-69 08/01/2013 à 07/01/2015 Nº 12/2013 - OBRAS Construção do Fórum Eleitoral do município de Guaraniaçu/PR. PLAINAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA. - 11.333.550/0001-49 09/01/2013 à 08/02/2014 Nº 13/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA FORNECIMENTO E GARANTIA DE CABEAMENTOS REDISUL INFORMÁTICA LTDA - 78.931.474/0001-44 11/01/2013 à 10/02/2016 Nº 14/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA FORNECIMENTO E GARANTIA DE CABEAMENTOS REDISUL INFORMÁTICA LTDA - 78.931.474/0001-44 11/01/2013 à 10/02/2016 Nº 15/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA Registro de preços para fornecimento e garantia de 250 (duzentos e cinquenta) unidades de Estação de Trabalho - Desktop ITAUTEC S.A.–GRUPO ITAUTEC - 54.526.082/0004-84 14/01/2013 à 13/03/2017 Nº 16/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Prestação de serviços gerais, por posto de trabalho, para a função de auxiliar de serviços gerais (carregadores), visando suprir as necessidades deste TRE no Fórum Eleitoral de Londrina. LABOR OBRAS LTDA. - 08.431.911/0001-85 17/01/2013 à 16/12/2013 Nº 17/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Prestação de serviços de manutenção predial em geral, compreendendo serviços elétricos, telefônicos, sistemas civis, sistemas hidráulico - sanitários e outros pequenos consertos (não complexos) de eletroeletrônicos, eletrodomésticos (tais como: bebedouros, ventiladores, etc.) e mobiliários (tais como: cadeiras, prateleiras, etc.) com fornecimento de mão-de-obra e ferramentas, nos prédios do TRE-PR, próprios, cedidos ou locados, localizados na Cidade de Curitiba. PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 06.303.138/0001-46 23/01/2013 à 22/09/2017 Nº 18/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Contratação emergencial de serviços de copeiragem nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: Prédio Sede e Prédio Fórum Eleitoral de Curitiba, ambos situados na Rua João Parolin, nºs 224 e 55 NOSSA SERVIÇO TEMPORÁRIO E GESTÃO DE PESSOAS LTDA - 86.915.691/0001-79 01/02/2013 à 31/05/2013 Nº 19/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA Fornecimento e Garantia de cabeamento estruturado. REDISUL INFORMÁTICA LTDA - 78.931.474/0001-44 05/02/2013 à 04/03/2016 Nº 20/2013 - OBRAS Construção do Fórum Eleitoral de Bela Vista do Paraíso/PR. GARÇA ENGENHARIA LTDA. - 04.960.759/0001-77 18/02/2013 à 17/11/2013 Nº 21/2013 - OBRAS A Contratada procederá à construção do Fórum Eleitoral do município de Manoel Ribas/PR, de acordo com os projetos, memoriais descritivos, quantitativos, especificações gerais de serviços, recomendações, cronograma físico-financeiro e planilhas, sendo a metragem total estimada em 250 m². WILSON CARLOS JASKIV KALUZ (Construtora Wilson) - 76.114.891/0001-79 18/02/2013 à 17/12/2013 Nº 22/2013 - FISCALIZAÇÃO OBRAS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de fiscalização e gerenciamento à execução da obra do fórum eleitoral de Bela Vista do Paraíso, com aproximadamente 250 m² de construção. Planos Construções Ltda-ME - 06.270.510/0001-65 18/02/2013 à 17/12/2013 Nº 23/2013 - FISCALIZAÇÃO OBRAS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de fiscalização e gerenciamento à execução da obra do Fórum Eleitoral de Manoel Ribas, com aproximadamente 250 m² de construção. Planos Construções Ltda-ME - 06.270.510/0001-65 18/02/2013 à 17/12/2013 Nº 24/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA O presente contrato tem por objeto o fornecimento e a garantia pela aquisição, configuração, integração, programação e instalação de kits de segurança para monitoramento remoto a serem instalados individualmente, nos Fóruns Eleitorais, em continuidade ao Projeto “Salatronic” , de acordo com as características descritas no edital e no presente contrato. Federal Security Comércio Eletro-Eletronico ltda - EPP. - 14.839.801/0001-50 18/02/2013 à 17/08/2014 Nº 25/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA Fornecimento e a garantia pela aquisição, configuração, integração, programação e instalação de kits de segurança para monitoramento remoto a serem instalados individualmente, no Fórum Eleitoral de Maringá, em continuidade ao Projeto “Salatronic”. Oriundo de Registro de Preços. Federal Security Comércio Eletro-Eletronico ltda - EPP. - 14.839.801/0001-50 18/02/2013 à 17/08/2014 Nº 26/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Contratação emergencial de serviços gerais, ( serventes de limpeza, jardineiros, encarregada e supervisor). Sede Fórum Eleitoral de Curitiba. AVALANCHE ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI - ME - 01.302.562/0001-52 18/02/2013 à 17/08/2013 Nº 27/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS contratação emergencial serviços gerais, (Carregadores, operadores de empilhadeira, telefonista, operador de almoxarifado, recepcionista e supervisor). NOSSA SERVIÇO TEMPORÁRIO E GESTÃO DE PESSOAS LTDA - 86.915.691/0001-79 19/02/2013 à 18/06/2013 Nº 28/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços para auxiliar no cadastro biométrico dos eleitores de Londrina, e Município integrante (Tamarana). Recepcionistas e supervisor para Cadastro biométrico em Londrina/Pr. ADMINAS ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.544.068/0001-80 01/03/2013 à 08/08/2013 Nº 29/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de coffee-breaks, para eventos a serem realizados no TRE/PR. PANIFICADORA E CONFEITARIA PANTUCCI LTDA. - 97.343.644/0001-14 21/02/2013 à 31/08/2013 Nº 30/2013 - OBRAS Construção do Fórum Eleitoral do município de Altônia/Pr. CONSTRUTORA CONARTE LTDA. -EPP. - 01.967.212/0001-05 25/02/2013 à 24/12/2013 Nº 31/2013 - OBRAS Construção do Fórum Eleitoral do município de Icaraíma ESTRUTURA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - EPP. - 09.128.945/0001-68 25/02/2013 à 24/11/2013 Nº 32/2013 - FISCALIZAÇÃO OBRAS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de fiscalização e gerenciamento à execução da obra do fórum eleitoral de Altonia, com aproximadamente 250 m² de construção. PROSPERITY CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. - 07.143.607/0001-70 25/02/2013 à 24/12/2013 Nº 33/2013 - FISCALIZAÇÃO OBRAS Prestação de serviços de fiscalização e gerenciamento à execução da obra do Fórum Eleitoral de Icaraíma, com aproximadamente 250 m² de construção. Planos Construções Ltda-ME - 06.270.510/0001-65 25/02/2013 à 24/12/2013 Nº 34/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A presente contratada tem por objetivo a prestação de serviços gerais, por posto de trabalho, para a função de auxiliar de serviços gerais ( carregadores), visando suprir as necessidades deste TRE no Fórum eleitoral de Maringá. RW ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA ME - 11.027.483/0001-34 04/03/2013 à 03/02/2014 Nº 35/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Prestação de serviços de manutenção predial elétrica e telefônica, incluindo mão-de-obra especializada, materiais específicos e ferramentas, nos prédios utilizados pela Justiça Eleitoral na cidade de Londrina/PR, em função do projeto biometria 2013. FEDERAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - ME - 13.691.967/0001-09 25/02/2013 à 24/09/2013 Nº 36/2013 - FISCALIZAÇÃO OBRAS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de fiscalização e gerenciamento à execução da obra do Fórum Eleitoral de Mandaguaçu, com aproximadamente 250 m² de construção. PROSPERITY CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. - 07.143.607/0001-70 26/02/2013 à 25/12/2013 Nº 37/2013 - OBRAS Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma no muro e plantio de grama no prédio do Fórum Eleitoral de Rio Negro/PR. AVALANCHE ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI - ME - 01.302.562/0001-52 27/02/2013 à 26/04/2013 Nº 38/2013 - OBRAS A Contratada procederá à construção do Fórum Eleitoral do município de Mandaguaçu/PR, de acordo com os projetos, memoriais descritivos, quantitativos, especificações gerais de serviços, recomendações, cronograma físico-financeiro e planilhas, sendo a metragem total estimada em 250 m². CONSTRUTORA MASCONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 07.337.380/0001-01 26/02/2013 à 25/11/2013 Nº 39/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços gerais de limpeza e conservação com fornecimento de materiais e disponibilidade de equipamentos para os Fóruns e Cartórios de Cerro Azul, Antonina, ARAUCÁRIA, Sengés, Lapa, Campo Largo, São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré, Ponta Grossa, Colombo, Paranaguá. Curitiba- POLO 01, com fornecimento de materiais e disponibilidade de equipamentos, conforme as devidas especificações. FEDERAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - ME - 13.691.967/0001-09 07/03/2013 à 06/11/2017 Nº 40/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A Contratada prestará os serviços de editoração, diagramação, revisão ortográfica e de conteúdo técnico de 05 (cinco) edições da revista Paraná Eleitoral e de 01 (um) suplemento (livro), incluindo o serviço de tradução em língua inglesa e espanhola, além da criação e arte das respectivas capas. TIKINET EDIÇÃO LTDA - 15.267.097/0001-70 11/03/2013 à 10/07/2016 Nº 41/2013 - OBRAS A Contratada procederá à construção do Fórum Eleitoral do município de Catanduvas/PR, de acordo com os projetos, memoriais descritivos, quantitativos, especificações gerais de serviços, recomendações, cronograma físico-financeiro e planilhas, sendo a metragem total estimada em 250 m². PLAINAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA. - 11.333.550/0001-49 11/03/2013 à 10/01/2014 Nº 42/2013 - FISCALIZAÇÃO OBRAS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de fiscalização e gerenciamento à execução da obra do Fórum Eleitoral de Catanduvas, com aproximadamente 250 m² de construção. Planos Construções Ltda-ME - 06.270.510/0001-65 11/03/2013 à 10/01/2014 Nº 43/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A presente contratação tem por objeto a contratação em caráter EMERGENCIAL para a prestação de serviços gerais de limpeza e conservação ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com fornecimento de materiais e disponibilidade de equipamentos, conforme especificações descritas neste contrato, para os Fóruns Eleitorais de CLEVELANDIA, PALMITAL, GUARAPUAVA. FEDERAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - ME - 13.691.967/0001-09 14/03/2013 à 13/06/2013 Nº 44/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A presente contratação tem por objeto a contratação em caráter EMERGENCIAL para a prestação de serviços gerais de limpeza e conservação ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com fornecimento de materiais e disponibilidade de equipamentos, conforme especificações descritas neste contrato, para os Fóruns Eleitorais de SANTO ANTONIO DA PLATINA, CORNÉLIO PROCÓPIO, RIBEIRÃO DO PINHAL, JOAQUIM TAVORA, CAMBÉ e BANDEIRANTES. FEDERAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - ME - 13.691.967/0001-09 18/03/2013 à 17/05/2013 Nº 45/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços para auxiliar no cadastro biométrico dos eleitores de Maringá e integrantes, de acordo com as características descritas no edital, e poderá ser solicitada que a prestação dos serviços seja efetuada em outros locais dentro da região de Maringá, bem como em municípios integrantes. ADMINAS ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.544.068/0001-80 02/04/2013 à 08/08/2013 Nº 46/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Limpeza e conservação pólo 4 MARINGÁ - PARANACITY, JANDAIA DO SUL, MANDAGUAÇU, CRUZEIRO DO OESTE, ASTORGA, CENTENÁRIO DO SUL, IVAIPORÃ, MANDAGUARI, NOVA LONDRINA, SANTA ISABEL DO IVAÍ, MARIALVA, CIDADE GAÚCHA, SARANDI, NOVA ESPERANÇA, SÃO JOÃO DO IVAÍ, IRETAMA, PARAÍSO DO NORTE, ENGENHEIRO BELTRÃO, PARANAVAÍ, LOANDA, COLORADO, ALTO PARANÁ, TERRA RICA, BARBOSA FERRAZ, MAMBORÊ, PEABIRU, TERRA BOA, CAMPO MOURÃO, CIANORTE, UMUARAMA. FEDERAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - ME - 13.691.967/0001-09 18/03/2013 à 17/10/2017 Nº 47/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Limpeza e conservação Pólo 3 - Cascavel com as respectivas cidades; CORBÉLIA, ASSIS CHATEAUBRIAND, DOIS VIZINHOS, SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, PALOTINA, SANTA HELENA, GOIOERÊ, MATELÂNDIA, REALEZA, UBIRATÃ, FORMOSA DO OESTE, TERRA ROXA, CAPANEMA, BARRACÃO, MEDIANEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, FRANCISCO BELTRÃO, QUEDAS DO IGUAÇU, IPORÃ, CAPITÃO LEONIDAS MARQUES, CAMPINA DA LAGOA, SALTO DO LONTRA, GUAÍRA, TOLEDO, FOZ DO IGUAÇU, CASCAVEL, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE. AVALANCHE ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI - ME - 01.302.562/0001-52 21/03/2013 à 20/11/2017 Nº 48/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA O presente contrato tem por objeto o fornecimento e garantia pela aquisição de switches de core, com seus respectivos módulos, e switches de distribuição, visando atender às necessidades deste Tribunal, conforme especificações, condições e prazos constantes do Edital de Licitação e seus Anexos. REDISUL INFORMÁTICA LTDA - 78.931.474/0001-44 26/03/2013 à 25/08/2016 Nº 49/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste em especifico temos o FÓRUM ELEITORAL DE ORTIGUEIRA - 167° ZE. FEDERAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - ME - 13.691.967/0001-09 26/03/2013 à 24/04/2014 Nº 50/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, FÓRUM ELEITORAL DE MARINGÁ – 137ª ZE (PRÉDIO NOVO). - JARDINAGEM PRES-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. - 10.405.110/0001-97 26/03/2013 à 25/09/2015 Nº 51/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, tal qual o especificado neste, FÓRUM ELEITORAL DE TERRA BOA. - JARDINAGEM PRES-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. - 10.405.110/0001-97 26/03/2013 à 25/09/2015 Nº 52/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA Registro de preços para a aquisição e instalação de switches de core, com seus respectivos módulos, e switches de distribuição. REDISUL INFORMÁTICA LTDA - 78.931.474/0001-44 26/03/2013 à 25/08/2016 Nº 53/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA Registro de preços para a aquisição e instalação de switches de core, com seus respectivos módulos, e switches de distribuição. REDISUL INFORMÁTICA LTDA - 78.931.474/0001-44 26/03/2013 à 25/08/2016 Nº 54/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA Registro de preços para a aquisição e instalação de switches de core, com seus respectivos módulos, e switches de distribuição. REDISUL INFORMÁTICA LTDA - 78.931.474/0001-44 26/03/2013 à 25/08/2016 Nº 55/2013 - FORNECIMENTO O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para o abastecimento das copas da Sede do TRE-PR e do Fórum Eleitoral de Curitiba no exercício de 2013, conforme especificações constantes neste contrato. DISCANDO ÁGUA E GÁS LTDA - ME - 05.430.265/0001-43 26/03/2013 à 31/12/2013 Nº 56/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA O presente contrato tem por objeto o fornecimento e garantia pela aquisição de “Dispositivo Automático para Captura de Impressões Digitais”, a fim de suprir as necessidades deste TRE/PR, de acordo com as características descritas no Termo de Referência, independentemente de transcrição. AKIYAMA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS - 02.688.100/0001-88 11/03/2013 à 10/07/2016 Nº 57/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gerais de limpeza e conservação nos Fóruns de Apucarana, ARAPONGAS, Cambe, CORNÉLIO PROCÓPIO, IBAITI, IBIPORÃ, JACAREZINHO, JOAQUIM TAVORA, ORTIGUEIRA, RIBEIRÃO DO PINHAL, SANTA MARIANA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SERTANÓPOLIS, TOMAZINA, URAÍ, WENCESLAU BRAZ, BANDEIRANTES, Rolândia, Telêmaco Borba, ARAPOTI, CARLÓPOLIS, PORECATU, SIQUEIRA CAMPOS, FAXINAL, MARILÂNDIA DO SUL, ANDIRÁ, CAMBARA, SÃO JERONIMO DA SERRA. "Polo 5". SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME - 09.201.726/0001-67 01/04/2013 à 30/11/2017 Nº 58/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços manutenção corretiva e suporte técnico no conjunto STORAGES G5 e BLADES G1 do equipamento destinado ao Banco de Dados e armazenamento de documentos para o sistema do Site Backup (Site de redundância para o Datacenter do TRE-PR), localizado no prédio do Fórum Eleitoral de Curitiba, situado na Rua João Parolin, nº 55, Prado Velho, nesta Capital, de acordo com as características descritas neste instrumento contratual. HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA 1 - 61.797.924/0002-36 01/04/2013 à 31/03/2015 Nº 59/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços de suporte técnico aos sistemas e equipamentos de informática durante o processo de revisão eleitoral com cadastramento biométrico dos eleitores dos municípios de Londrina e Maringá, de acordo com as características descritas no edital e no presente contrato. Podendo ser efetuada em outros locais dentro da região de Londrina, Maringá, bem como dos municípios integrantes: Tamarana, Ivatuba, Paiçandu, Floresta e Dr. Camargo. GRP SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA - 11.425.781/0001-82 03/04/2013 à 02/11/2013 Nº 60/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção predial elétrica e telefônica, incluindo mão-de-obra especializada, materiais específicos e ferramentas, nos prédios utilizados pela Justiça Eleitoral em Maringá, em função do projeto biometria 2013, conforme especificações constantes deste Contrato. FEDERAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - ME - 13.691.967/0001-09 03/04/2013 à 02/11/2013 Nº 61/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A presente contratação tem por objeto a contratação em caráter EMERGENCIAL de 01 (um) posto de 20 (vinte) horas semanais para a prestação de serviços gerais de limpeza e conservação ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com fornecimento de materiais e disponibilidade de equipamentos, conforme especificações descritas neste contrato, para o Fórum Eleitoral de Irati/PR. EBRASTERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-EPP - 02.111.021/0001-00 03/04/2013 à 02/07/2013 Nº 62/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A presente contratação tem por objeto a contratação para a prestação de atendimento médico emergencial à Central de Atendimento ao Eleitor do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, prestando atendimento médico a todas as urgências e emergências que venham a ocorrer em servidores ativos, funcionários de empresas contratadas e público em geral, durante o período de revisão eleitoral biométrica (Biometria) na cidade de Londrina (PR). SALVA VIDA S O S EMERGÊNCIA MÉDICA LTDA. - 02.752.378/0001-77 04/04/2013 à 03/10/2013 Nº 63/2013 - FORNECIMENTO O presente contrato tem por objeto o fornecimento de café em pó para atender as necessidades deste tribunal, conforme especificações constantes neste contrato. OKB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELE - ME - 16.873.403/0001-85 05/04/2013 à 19/09/2013 Nº 64/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços para auxiliar no cadastro biométrico dos eleitores de Maringá e integrantes, de acordo com as características descritas no edital, no termo de Referência Anexo – I e no presente contrato. ADMINAS ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.544.068/0001-80 08/04/2013 à 08/08/2013 Nº 65/2013 - FISCALIZAÇÃO OBRAS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de fiscalização e gerenciamento à execução da obra do Fórum Eleitoral de Guaraniaçú/PR, com aproximadamente 250 m² de construção. Planos Construções Ltda-ME - 06.270.510/0001-65 08/04/2013 à 07/02/2014 Nº 66/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A Contratada prestará os serviços de locação de 01 ( um ) sistema de alarme eletrônico, e instalação, bem como a prestação de serviços de monitoramento eletrônico mensal no Fórum Eleitoral de Maringá, de acordo com as características descritas neste contrato. ROSSIL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA- ME - 01.850.613/0001-80 09/04/2013 à 30/10/2013 Nº 67/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços para auxiliar no cadastro biométrico dos eleitores de Londrina e integrantes, de acordo com as características descritas no edital, no termo de Referência Anexo – I e no presente contrato. ADMINAS ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.544.068/0001-80 09/04/2013 à 08/08/2013 Nº 68/2013 - FORNECIMENTO O presente contrato tem por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios e copos descartáveis visando atender às necessidades deste Tribunal Regional Eleitoral, de acordo com as características descritas neste contrato. SOLO COMERCIAL LTDA - 11.102.277/0001-41 10/04/2013 à 09/11/2013 Nº 69/2013 - FORNECIMENTO O presente contrato tem por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios e copos descartáveis visando atender às necessidades deste Tribunal Regional Eleitoral, de acordo com as características descritas neste contrato. LICITAL COMERCIAL LTDA - 11.447.252/0001-80 10/04/2013 à 09/11/2013 Nº 70/2013 - FORNECIMENTO O presente contrato tem por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios e copos descartáveis visando atender às necessidades deste Tribunal Regional Eleitoral, de acordo com as características descritas neste contrato. ALTA COMERCIAL LTDA. - 05.076.619/0001-01 10/04/2013 à 09/11/2013 Nº 71/2013 - FORNECIMENTO O presente contrato tem por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios e copos descartáveis visando atender às necessidades deste Tribunal Regional Eleitoral, de acordo com as características descritas neste contrato. JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA - 08.087.374/0001-06 10/04/2013 à 09/11/2013 Nº 72/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços de monitoramento eletrônico remoto, com comodato dos aparelhos a serem instalados, para o Fórm Eleitoral de Londrina/PR. RPD Tecnologia em Segurança LTDA - EPP - 04.915.123/0001-03 16/04/2013 à 15/10/2013 Nº 73/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de confecção de banners, visando atender à demanda do Tribunal Regional Eleitoral e das Zonas Eleitorais, de acordo com as características descritas neste Contrato. Observação: Pode ser prorrogado ate o valor de 8 mil reais. TENÓRIO COPIADORAS LTDA ( COPYHOUSE) - 03.612.495/0002-89 16/04/2013 à 15/04/2014 Nº 74/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A Contratada prestará os serviços de locação e instalação de 01 (um) sistema de alarme eletrônico, bem como a prestação de serviços de monitoramento eletrônico mensal no Cartório de Alto Piquiri, de acordo com as características descritas neste Contrato. INSTALADORA SEGURALPI LTDA - 10.368.641/0001-57 18/04/2013 à 17/06/2016 Nº 75/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste em especifico temos o FÓRUM ELEITORAL DE UMUARAMA – 202ª ZE. - JARDINAGEM AVALANCHE ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI - ME - 01.302.562/0001-52 19/04/2013 à 18/10/2015 Nº 76/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste em especifico temos o FÓRUM ELEITORAL DE PARANAGUÁ – 158ª ZE. - JARDINAGEM AVALANCHE ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI - ME - 01.302.562/0001-52 19/04/2013 à 18/10/2016 Nº 77/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste em especifico temos o FÓRUM ELEITORAL DE SANTA MARIANA - 109° ZE. - JARDINAGEM AVALANCHE ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI - ME - 01.302.562/0001-52 19/04/2013 à 18/10/2016 Nº 78/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste em específico temos o FÓRUM ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO – 031ª ZE. - JARDINAGEM AVALANCHE ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI - ME - 01.302.562/0001-52 19/04/2013 à 18/10/2016 Nº 79/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste em específico temos o FÓRUM ELEITORAL DE RIO NEGRO – 011ª ZE. - JARDINAGEM AVALANCHE ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI - ME - 01.302.562/0001-52 19/04/2013 à 18/08/2014 Nº 80/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste em específico temos o FÓRUM ELEITORAL DE CASCAVEL – 143ª ZE. - JARDINAGEM I.F.Pires Lopes Serviços Especializados ME - 01.048.117/0001-08 19/04/2013 à 07/08/2014 Nº 81/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste em específico temos o FÓRUM ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES – 165ª ZE. - JARDINAGEM I.F.Pires Lopes Serviços Especializados ME - 01.048.117/0001-08 19/04/2013 à 30/06/2016 Nº 82/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste em específico temos o FÓRUM ELEITORAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – 121ª ZE. -JARDINAGEM I.F.Pires Lopes Serviços Especializados ME - 01.048.117/0001-08 19/04/2013 à 07/08/2014 Nº 83/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste em específico temos o FÓRUM ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO SUL – 012ª ZE. - JARDINAGEM PRES-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. - 10.405.110/0001-97 19/04/2013 à 01/09/2014 Nº 84/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, em específico o FÓRUM ELEITORAL DE JACAREZINHO – 024ª ZE. - JARDINAGEM C. J. RAMOS - ME - 10.539.303/0001-30 19/04/2013 à 18/10/2016 Nº 85/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste em específico temos o FÓRUM ELEITORAL DE LONDRINA – 189ª ZE. - JARDINAGEM CONSERVLIMP AMBIENTAL - EIRELI EPP. - 09.358.699/0001-30 19/04/2013 à 18/10/2016 Nº 86/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Copeiragem nas dependências do prédio da sede do Tribunal Regional Eleitoral e no Fórum Eleitoral de Curitiba, situados na Rua João Parolin, números 224 e 55, respectivamente, com fornecimento de materiais/insumos e equipamentos. Valores mensais por posto: Copeira: R$ 4.322,22; Encarregada: R$ 3.965,73 SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME - 07.618.334/0001-72 01/06/2013 à 31/05/2019 Nº 87/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA O presente contrato tem por objeto o fornecimento e a garantia pela aquisição dos equipamentos de rede wireless abaixo relacionados, com seus respectivos módulos, licenças de software e serviços de instalação e configuração, visando atender às necessidades deste Regional, de acordo com as características descritas no edital e no presente contrato. REDISUL INFORMÁTICA LTDA - 78.931.474/0001-44 23/04/2013 à 22/09/2016 Nº 88/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA O presente contrato tem por objeto o fornecimento e a garantia pela aquisição dos equipamentos de rede wireless abaixo relacionados, com seus respectivos módulos, licenças de software e serviços de instalação e configuração, visando atender às necessidades deste Regional, de acordo com as características descritas no edital e no presente contrato. REDISUL INFORMÁTICA LTDA - 78.931.474/0001-44 23/04/2013 à 22/09/2016 Nº 89/2013 - FISCALIZAÇÃO OBRAS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de fiscalização e gerenciamento à execução da obra do Fórum Eleitoral de Cândido de Abreu - item 09, com aproximadamente 250 m² de construção. Planos Construções Ltda-ME - 06.270.510/0001-65 24/04/2013 à 23/02/2014 Nº 90/2013 - FISCALIZAÇÃO OBRAS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de fiscalização e gerenciamento à execução da obra do Fórum Eleitoral de Rebouças - item 01, com aproximadamente 250 m² de construção. Planos Construções Ltda-ME - 06.270.510/0001-65 24/04/2013 à 23/02/2014 Nº 92/2013 - OBRAS A Contratada procederá à construção do Fórum Eleitoral do município de Cândido de Abreu/PR, de acordo com os projetos, memoriais descritivos, quantitativos, especificações gerais de serviços, recomendações, cronograma físico-financeiro e planilhas, sendo a metragem total estimada em 250 m². WILSON CARLOS JASKIV KALUZ (Construtora Wilson) - 76.114.891/0001-79 24/04/2013 à 23/01/2014 Nº 93/2013 - FORNECIMENTO A Contratada fornecerá e entregará publicações nacionais e estrangeiras na área jurídica e outras áreas específicas de interesse (inclusive publicações avulsas e oficiais) para o ano de 2013, conforme especificações apresentadas neste Contrato. ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - 08.065.700/0001-76 06/05/2013 à 31/12/2013 Nº 94/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de PORTARIA para o Prédio sede do TRE, Fórum Eleitoral de Curitiba e estacionamentos anexos, conforme o presente contrato. TROJAHN SERVIÇOS LTDA. - 13.404.903/0001-80 31/05/2013 à 15/07/2018 Nº 95/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A Contratada prestará os serviços de locação e instalação de 01 (um) sistema de alarme eletrônico, bem como a prestação de serviços de monitoramento eletrônico mensal no Fórum Eleitoral de Barracão, de acordo com as características descritas neste Contrato. INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA - ME - 04.104.397/0001-12 14/05/2013 à 13/05/2014 Nº 96/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços incluindo o fornecimento de materiais, de pequenas reformas e reparos a serem executados no prédio Sede do TRE/PR. PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - 05.192.352/0001-00 20/05/2013 à 19/02/2014 Nº 97/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços de elaboração de projeto técnico e assessoramento para subsidiar o processo licitatório de contratação de empresa para a implantação de solução de Circuito Fechado de TV (CFTV) nas dependências de prédios pertencentes ao TRE-PR, que incluirá a aquisição de equipamentos, componentes, softwares, a infraestrutura necessária, instalação e treinamentos. MAX VISION ELETRÔNICA LTDA. - 04.093.215/0001-55 21/05/2013 à 20/03/2014 Nº 98/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA O presente contrato tem por objeto o fornecimento e a garantia da instalação, certificação e documentação de cabeamento estruturado, metálico e óptico, visando atender às necessidades deste Regional, conforme especificações, condições e prazos constantes do Edital de Licitação e seus Anexos, independentemente de transcrição. REDISUL INFORMÁTICA LTDA - 78.931.474/0001-44 27/05/2013 à 26/06/2016 Nº 99/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL O LOCADOR, através do presente instrumento, faz a locação de uma sala comercial, medindo aproximadamente 70,00 m2, situado na Rua Sebastião Pereira de Oliveira nº 1852, Centro, na cidade de Alto Piquiri-PR, para armazenamento de urnas eletrônicas e demais serviços que sejam necessários pelo Cartório da 128ª Zona Eleitoral. CARLOS FRITSCH - 414.005.429-87 26/05/2013 à 27/05/2016 Nº 100/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contratação de empresa especializada para prestar serviço de avaliação, inspeção, diagnóstico, monitoramento, limpeza, higienização e análise microbiológica da qualidade do ar nos sistemas de condicionamento de ar instalados no Edifício Sede do TRE/PR e Fórum Eleitoral de Curitiba, situados na Rua João Parolin, 224 e 55 respectivamente (conforme anexo A). QUIMITEC QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA EPP - 97.371.470/0001-01 29/05/2013 à 31/12/2013 Nº 102/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS presente contratação tem por objeto a prestação de serviços de agenciamento, compreendendo emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como de passagens rodoviárias, visando atender as necessidades deste TRE-PR, conforme especificações constantes neste contrato. ARANCIBIA TURISMO LTDA - ME - 89.624.373/0001-47 11/06/2013 à 10/06/2018 Nº 103/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA O presente contrato tem por objeto o fornecimento e a garantia da aquisição e instalação de 01 (um) banco de baterias tracionárias composto por 04 (quatro) unidades, para instalação em plataforma elevatória marca Genie, modelo GS-1560, 6 volts – 225 Ah cada bateria. DISTRAC PARANÁ BATERIAS ESPECIAIS LTDA - ME, - 95.440.673/0001-79 13/06/2013 à 12/09/2014 Nº 104/2013 - OBRAS A Contratada procederá à construção do Fórum Eleitoral do município de Rebouças/PR, de acordo com os projetos, memoriais descritivos, quantitativos, especificações gerais de serviços, recomendações, cronograma físico-financeiro e planilhas, sendo a metragem total estimada em 250 m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados). WILSON CARLOS JASKIV KALUZ (Construtora Wilson) - 76.114.891/0001-79 17/06/2013 à 16/05/2014 Nº 105/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste caso temos o FÓRUM ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS – 40ª ZE. - JARDINAGEM PRES-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. - 10.405.110/0001-97 03/07/2013 à 09/09/2014 Nº 106/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, nesce caso temos o FÓRUM ELEITORAL DE IPORÃ – 97ª ZE. - JARDINAGEM PRES-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. - 10.405.110/0001-97 03/07/2013 à 10/03/2014 Nº 107/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste caso temos o FÓRUM ELEITORAL DE BARBOSA FERRAZ – 133ª ZE. - JARDINAGEM FEDERAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - ME - 13.691.967/0001-09 03/07/2013 à 18/07/2014 Nº 108/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva para 2 (duas) Duplicadoras e 1 (uma) Dobradeira instaladas na seção de Mecanografia e Impressão do TRE/PR. M A KLOSS & CIA LTDA - 84.913.607/0001-52 25/07/2013 à 24/11/2016 Nº 109/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste caso temos o FÓRUM ELEITORAL DE URAÍ – 84ª ZE. - JARDINAGEM PRES-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. - 10.405.110/0001-97 03/07/2013 à 06/06/2014 Nº 110/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste caso temos o - FÓRUM ELEITORAL DE MAMBORÉ – 170ª ZE. - JARDINAGEM FEDERAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - ME - 13.691.967/0001-09 03/07/2013 à 17/07/2014 Nº 111/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, para uma impressora Cânon Imagem Runner C5180, instalada na seção de Mecanografia e Impressão do TRE/PR. COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 02.925.132/0001-50 23/07/2013 à 22/07/2018 Nº 112/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A Contratada prestará os serviços de locação de 01 (um) sistema de alarme eletrônico, e instalação , bem como a prestação de vigilância monitorada e atendimento de emergência, através de patrulhamento móvel no Fórum Eleitoral de Tibagi. SEGCONTROL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - 10.566.213/0001-39 16/07/2013 à 15/01/2016 Nº 113/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva durante o período da garantia, que vence em 14/03/2014, do elevador da marca EQUIBRASIL, instalado no depósito anexo deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. EQUIBRASIL LTDA. ME. - 00.958.125/0001-29 22/07/2013 à 14/03/2014 Nº 114/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a realização de cursos de aperfeiçoamento/atualização, através da inscrição de servidores lotados na Sede e nos Cartórios Eleitorais do interior do Estado do Paraná em turmas regulares, conforme programação de suas Unidades, ou de turmas exclusivas, abrangendo diversas áreas do conhecimento (informática, comunicação, gestão, relacionamento interpessoal, entre outras), nas modalidades presencial ou à distância. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.541.088/0001-47 19/07/2013 à 31/12/2015 Nº 115/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de ADEQUAÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, visando a recuperação do piso nas áreas em que ocorreu rebaixamento, substituindo o revestimento, o o contra piso e a camada subjacente por camada compactada mecanicamente, por contra piso armado e novo revestimento similar ao existente, e de trincas de alvenaria, conforme especificações descritas no presente contrato. VARPEC ENGENHARIA LTDA - 11.148.401/0001-00 05/08/2013 à 04/01/2014 Nº 117/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste caso temos o FÓRUM ELEITORAL DE CARLÓPOLIS – 56ª ZE. - JARDINAGEM PRES-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. - 10.405.110/0001-97 03/07/2013 à 22/04/2014 Nº 118/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste temos o FÓRUM ELEITORAL DE LOANDA – 85ª ZE. - JARDINAGEM PRES-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. - 10.405.110/0001-97 08/07/2013 à 18/07/2014 Nº 119/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste temos o FÓRUM ELEITORAL DE NOVA LONDRINA – 96ª ZE. - JARDINAGEM PRES-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. - 10.405.110/0001-97 08/07/2013 à 18/07/2014 Nº 120/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste caso temos o FÓRUM ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL – 70ª ZE. - JARDINAGEM PRES-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. - 10.405.110/0001-97 08/07/2013 à 07/01/2016 Nº 121/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA O presente contrato tem por objeto o fornecimento e a garantia pela aquisição, configuração, integração, programação e instalação de kits de segurança para monitoramento remoto a serem instalados individualmente, nos Fóruns / Cartórios Eleitorais a seguir relacionados; Assaí, Mangueirinha, Paraíso do Norte, Palmital. Federal Security Comércio Eletro-Eletronico ltda - EPP. - 14.839.801/0001-50 20/06/2013 à 19/12/2014 Nº 122/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste temos o FÓRUM ELEITORAL DE PEABIRU – 74ª ZE. - JARDINAGEM PLATITERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 14.929.356/0001-19 03/07/2013 à 18/08/2014 Nº 123/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste temos o FÓRUM ELEITORAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO – 116ª ZE. - JARDINAGEM PLATITERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 14.929.356/0001-19 03/07/2013 à 02/01/2016 Nº 124/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços gerais de limpeza e conservação ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em Fóruns e Cartórios Eleitorais do interior do Paraná, integrantes do Pólo 2 - LARANJEIRAS DO SUL, IMBITUVA, CLEVELANDIA, PALMITAL, IPIRANGA, PINHÃO, PITANGA, PRUDENTÓPOLIS, PALMAS, IRATI, SÃO MATEUS DO SUL, TIBAGI, UNIÃO DA VITÓRIA, CÂNDIDO DE ABREU, MALLET, CORONEL VIVIDA, PATO BRANCO, CHOPINZINHO, GUARAPUAVA. Multiwork Serviços Terceirizados Ltda - 09.343.648/0001-35 04/07/2013 à 21/11/2015 Nº 127/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste temos o FÓRUM ELEITORAL DE TERRA RICA – 105ª ZE. - JARDINAGEM C. J. RAMOS - ME - 10.539.303/0001-30 03/07/2013 à 21/07/2014 Nº 131/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste temos o FÓRUM ELEITORAL DA LAPA – 010ª ZE. - JARDINAGEM C. J. RAMOS - ME - 10.539.303/0001-30 08/07/2013 à 07/01/2016 Nº 132/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste temos o FÓRUM ELEITORAL DE COLORADO – 095ª ZE. - JARDINAGEM C. J. RAMOS - ME - 10.539.303/0001-30 08/07/2013 à 07/01/2016 Nº 133/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná. Neste caso temos o FÓRUM ELEITORAL DE TIBAGI – 17ª ZE. - JARDINAGEM SILVANA DA CONCEIÇÃO KAMPA - EPP - 04.260.727/0001-69 03/07/2013 à 18/11/2014 Nº 135/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS em Fóruns Eleitorais do Interior do Estado do Paraná, neste caso temos FÓRUM ELEITORAL DE MATINHOS – 194ª ZE. - JARDINAGEM SILVANA DA CONCEIÇÃO KAMPA - EPP - 04.260.727/0001-69 08/07/2013 à 18/08/2014 Nº 136/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços gerais, nos prédios ocupados pela Justiça Eleitoral de Curitiba, conforme especificações constantes deste Contrato. Auxiliares de Serviços Gerais (carregadores), Telefonista, compreendendo duas telefonistas, Recepcionista, Supervisor. A3 GESTÃO DE PESSOAS EIRELI - ME - 14.010.744/0001-00 01/07/2013 à 30/11/2018 Nº 137/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços gerais, nos prédios ocupados pela Justiça Eleitoral de Curitiba, conforme especificações constantes deste Contrato. 02 (dois) postos de operador de empilhadeira. A3 GESTÃO DE PESSOAS EIRELI - ME - 14.010.744/0001-00 01/07/2013 à 08/09/2017 Nº 138/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços gerais, nos prédios ocupados pela Justiça Eleitoral de Curitiba, conforme especificações constantes deste Contrato. 01 (um) posto de operador de empilhadeira, 02 (dois) postos de auxiliar de serviços gerais (carregador). A3 GESTÃO DE PESSOAS EIRELI - ME - 14.010.744/0001-00 01/07/2013 à 08/09/2017 Nº 139/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços gerais, nos prédios ocupados pela Justiça Eleitoral de Curitiba, conforme especificações constantes deste Contrato. 02 (dois) postos de auxiliar de serviços gerais (carregador). A3 GESTÃO DE PESSOAS EIRELI - ME - 14.010.744/0001-00 01/07/2013 à 30/11/2018 Nº 140/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A presente contratação emergencial tem por objeto a prestação de serviços para auxiliar no cadastro biométrico dos eleitores de Londrina, Maringá e integrantes, de acordo com o termo de dispensa de Licitação e no presente contrato. Poderá ser solicitada que a prestação dos serviços seja efetuada em outros locais dentro da região de : (Londrina, Maringá, bem como dos municípios integrantes: Tamarana, Ivatuba, Paiçandu, Floresta e Dr. Camargo). NOSSA SERVIÇO TEMPORÁRIO E GESTÃO DE PESSOAS LTDA - 86.915.691/0001-79 14/08/2013 à 13/11/2013 Nº 141/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços gerais de limpeza, conservação e higienização nas dependências da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no Fórum Eleitoral de Curitiba e no depósito de materiais anexo ao TRE, bem como de seus bens móveis, compreendendo o fornecimento de todo o material de consumo necessário, assim como dos equipamentos adequados à execução dos trabalhos, conforme especificações do Edital. Multiwork Serviços Terceirizados Ltda - 09.343.648/0001-35 19/08/2013 à 26/11/2015 Nº 142/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de controle e movimentação de estoque (almoxarife e auxiliar de almoxarife), nos prédios ocupados pela Justiça Eleitoral de Curitiba, conforme especificações constantes deste Contrato. PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, - 04.970.088/0001-25 28/08/2013 à 08/09/2017 Nº 143/2013 - FORNECIMENTO O presente contrato tem por objeto o fornecimento de coffee-break para eventos a serem realizados no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, quais sejam: cursos, reuniões e palestras, conforme especificado no Edital e no presente Contrato. CAPRI PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME - 07.122.148/0001-48 02/09/2013 à 01/05/2015 Nº 144/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e chamados de suporte técnico no sistema composto por 2 (dois) condicionadores de ar de precisão, do tipo Split, da marca Tosi e modelo DAPA 03 32XAO - (3 TR) 220v/3f/60Hz, com expansão direta na sala do Site Backup do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná conforme especificações a seguir discriminadas. TERMSUL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - 02.598.353/0001-60 26/08/2013 à 25/11/2018 Nº 145/2013 - SEGURO DE IMÓVEL Contrato de empresa especializada em seguro predial. Atuando está na capital e em fórum eleitorais do interior. ACE SEGURADORA S.A - 03.502.099/0001-18 06/09/2013 à 05/09/2015 Nº 146/2013 - SEGURO DE IMÓVEL Contratação de Empresa especializada em seguro predial Fóruns do interior. SOMPO SEGUROS S.A - 61.383.493/0001-80 06/09/2013 à 05/09/2015 Nº 147/2013 - OBRAS A Contratada procederá à construção do Fórum Eleitoral do município de Assaí/PR, de acordo com os projetos, memoriais descritivos, quantitativos, especificações gerais de serviços, recomendações, cronograma físico-financeiro e planilhas, sendo a metragem total estimada em 241 m² (duzentos e quarenta e um metros quadrados). CONSTRUTORA MASCONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 07.337.380/0001-01 30/08/2013 à 29/06/2014 Nº 148/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por a prestação de serviços de pequenas reformas, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, a serem executados nos Fóruns Eleitorais de: Rio Branco do Sul, Umuarama e Campina Grande do Sul. HD COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME - 17.283.477/0001-24 04/09/2013 à 03/03/2014 Nº 149/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de manutenção de mobiliário (marceneiro), nos prédios ocupados pela Justiça Eleitoral de Curitiba, conforme especificações constantes deste Contrato. ABRASERV ADMINISTRADORA BRASILEIRA DE SERVIÇOS LTDA - EPP - 10.805.776/0001-32 16/09/2013 à 14/07/2014 Nº 150/2013 - SEGURO DE IMÓVEL Seguros Fóruns Eleitórais do Interior. SOMPO SEGUROS S.A - 61.383.493/0001-80 10/10/2013 à 09/10/2014 Nº 151/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento de solução para Intranet, na plataforma Liferay Enterprise Edition, compreendendo serviços de suporte, configuração e instalação, arquitetura e design da informação e treinamentos. SEA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA., - 05.741.114/0001-06 16/09/2013 à 15/09/2015 Nº 152/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar-condicionado (split e de janela) nas Zonas Eleitorais do interior do Estado do Paraná, incluindo fornecimento de materiais de limpeza, reposição de peças (exceto compressores), bem como eventuais retiradas e instalações de aparelhos, conforme item (ns) abaixo relacionado (s) e especificações constantes neste contrato. CLEAN AR CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 11.955.609/0001-30 20/09/2013 à 19/03/2016 Nº 153/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar-condicionado (split e de janela) nas Zonas Eleitorais do interior do Estado do Paraná, incluindo fornecimento de materiais de limpeza, reposição de peças (exceto compressores), bem como eventuais retiradas e instalações de aparelhos, conforme item (ns) abaixo relacionado (s) e especificações constantes neste contrato. DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME - 11.955.729/0001-38 20/09/2013 à 19/03/2016 Nº 154/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar-condicionado (split e de janela) nas Zonas Eleitorais do interior do Estado do Paraná, incluindo fornecimento de materiais de limpeza, reposição de peças (exceto compressores), bem como eventuais retiradas e instalações de aparelhos. CLIMA FRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME - 15.003.476/0001-53 23/09/2013 à 18/06/2014 Nº 155/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar-condicionado (split e de janela) nas Zonas Eleitorais do interior do Estado do Paraná, Apucarana, Arapongas, Assai, Bela Vista do Paraíso, Cambe, Centenário do Sul, Ibiporã, Londrina, Marilândia do Sul, Porecatu, Primeiro de Maio, Rolândia, São Jerônimo da Serra, Sertanópolis, Uraí. ARLUSION AR CONDICIONADO LTDA - 07.552.950/0001-78 23/09/2013 à 22/03/2016 Nº 156/2013 - GARANTIA O presente contrato tem por objeto a garantia de 1(uma) impressora laser colorida marca: Konica Minolta, para atender as necessidades deste Tribunal Regional Eleitoral, conforme descrita no presente contrato. COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 02.925.132/0001-50 27/09/2013 à 27/01/2016 Nº 157/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de TRANSPORTES DE PESSOAL, DOCUMENTOS E CARGAS LEVES – SERVIÇOS DE TÁXI, a fim de garantir a execução dos serviços de transporte de passageiros e cargas, para atender as necessidades da Justiça Eleitoral, conforme especificação do Edital e neste Contrato. ASSOCIAÇÃO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA - 77.522.225/0001-32 23/10/2013 à 22/10/2018 Nº 158/2013 - OBRAS A Contratada procederá à construção do Fórum Eleitoral do município de Mangueirinha/PR, de acordo com os projetos, memoriais descritivos, quantitativos, especificações gerais de serviços, recomendações, cronograma físico-financeiro e planilhas, sendo a metragem total estimada em 250 m². PLAINAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA. - 11.333.550/0001-49 21/10/2013 à 20/07/2015 Nº 159/2013 - OBRAS A Contratada procederá à construção do Fórum Eleitoral do paraíso do Norte/PR, de acordo com os projetos, memoriais, descritivos, quantitativos, especificações gerais de serviços, recomendações, cronograma Físico-financeiro e planilhas, sendo a metragem total estimada em 250 m². CONSTRUTORA MASCONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 07.337.380/0001-01 23/10/2013 à 22/07/2014 Nº 160/2013 - OBRAS A Contratada procederá à construção do Fórum Eleitoral de Jaguapitã/PR, de acordo com os projetos, memoriais descritivos, quantitativos, especificações gerais de serviços, recomendações, cronograma físico-financeiro e planilhas, sendo a metragem total estimada em 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados). CONSTRUTORA MASCONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 07.337.380/0001-01 24/10/2013 à 23/07/2014 Nº 161/2013 - FISCALIZAÇÃO OBRAS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de fiscalização e gerenciamento à execução da obra do Fórum Eleitoral de Assaí - Item 01, com aproximadamente 250 m² de construção, em conformidade com os projetos já contratados e demais especificações constantes neste contrato. Planos Construções Ltda-ME - 06.270.510/0001-65 25/10/2013 à 24/08/2014 Nº 162/2013 - FISCALIZAÇÃO OBRAS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de fiscalização e gerenciamento à execução da obra do Fórum Eleitoral de Paraíso do Norte - Item 10, com aproximadamente 250 m² de construção, em conformidade com os projetos já contratados e demais especificações constantes neste contrato. ENGENHARIA FRÓES LTDA - ME. - 06.127.079/0001-00 25/10/2013 à 24/08/2014 Nº 163/2013 - FISCALIZAÇÃO OBRAS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de fiscalização e gerenciamento à execução da obra do Fórum Eleitoral de Jaguapitã - Item 06, com aproximadamente 250 m² de construção, em conformidade com os projetos já contratados e demais especificações constantes neste contrato. Planos Construções Ltda-ME - 06.270.510/0001-65 25/10/2013 à 24/08/2014 Nº 164/2013 - FISCALIZAÇÃO OBRAS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de fiscalização e gerenciamento à execução da obra do Fórum Eleitoral de Mangueirinha - Item 08, com aproximadamente 250 m² de construção, em conformidade com os projetos já contratados e demais especificações constantes neste contrato. Planos Construções Ltda-ME - 06.270.510/0001-65 25/10/2013 à 20/05/2015 Nº 165/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por a prestação de serviços de pequenas reformas, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, a serem executados no fórum eleitoral de Cascavel, (item 04), conforme especificações descritas neste Contrato. AVALANCHE ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI - ME - 01.302.562/0001-52 25/10/2013 à 24/01/2014 Nº 166/2013 - OBRAS A Contratada procederá à construção do Fórum Eleitoral do município de Terra Roxa/PR, de acordo com os projetos, memoriais descritivos, quantitativos, especificações gerais de serviços, recomendações, cronograma físico-financeiro e planilhas, sendo a metragem total estimada em 241 m². PLAINAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA. - 11.333.550/0001-49 11/11/2013 à 10/05/2015 Nº 167/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS O objeto da empresa especializada em serviços de engenharia será atuar, mediante a disponibilização de 01 engenheiro civil, 01 engenheiro elétrico e 01 técnico em edificação para atuar junto à Seção de Manutenção, Obras de Engenharia e Projetos e à Seção de Manutenção de Cartórios do Interior, como apoio nos serviços de obras, reformas e readequações dos prédios do TRE/PR em Curitiba e nas demais cidades do Paraná. Salário dos engenheiros é corrigido com base no salário mínimo. "Lei 4.950". HENRY VAZ DREON - ME - 18.538.584/0001-19 04/11/2013 à 03/08/2018 Nº 168/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de uma porta giratória da marca ATTO, detectora de metais da marca DETRONIX, instaladas no acesso principal do prédio sede do TRE/PR, e uma revisão no sistema de cancela eletrônica (composto por 02 (duas) cancelas, central e interfone), instalados na entrada e saída de veículos do Fórum Eleitoral de Curitiba, de acordo com as características descritas neste contrato. A. A. BELLO FILHO - ME - 11.111.383/0001-91 04/11/2013 à 03/05/2016 Nº 169/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a AVALIAÇÃO DE CLIMA ORGANIZACIONAL e PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA dos principais aspectos levantados pela pesquisa de clima no TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, conforme especificações descritas neste Contrato e anexos. FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - EPP., - 08.255.393/0001-96 05/11/2013 à 04/12/2014 Nº 170/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA O presente contrato tem por objeto o fornecimento e a garantia da instalação, certificação e documentação de cabeamento estruturado, metálico e óptico, visando atender às necessidades deste Regional. A Contratada prestará garantia pelo período de 3(três) anos para os serviços de instalação e 25 ( vinte e cinco) anos para os cabos e demais componentes, a partir do recebimento definitivo pelo Contratante. REDISUL INFORMÁTICA LTDA - 78.931.474/0001-44 05/11/2013 à 04/12/2016 Nº 171/2013 - OBRAS A Contratada procederá à construção do Fórum Eleitoral do município de Cantagalo/PR, de acordo com os projetos, memoriais descritivos, quantitativos, especificações gerais de serviços, recomendações, cronograma físico-financeiro e planilhas, sendo a metragem total estimada em 241 m². CW CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - 82.305.541/0001-92 13/11/2013 à 12/09/2014 Nº 172/2013 - FISCALIZAÇÃO OBRAS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de fiscalização e gerenciamento à execução da obra do Fórum Eleitoral de Cantagalo - Item 02, com aproximadamente 250 m² de construção, em conformidade com os projetos já contratados e demais especificações constantes neste contrato. Planos Construções Ltda-ME - 06.270.510/0001-65 13/11/2013 à 12/09/2014 Nº 173/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, laboratorial e auxiliar de diagnóstico e tratamento aos servidores, seus dependentes legais e agregados, lotados nas Secretarias e nas Zonas Eleitorais de Curitiba e do interior do Paraná de acordo com as características e especificações descritas neste contrato. -titular R$442,04 -agregados-0 a 43 -R$442,04, 44 a 58-R$676,31, acima 59-R$990,12. UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ-FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS - 78.339.439/0001-30 01/12/2013 à 31/05/2019 Nº 174/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços terceirizados de TRANSPORTE DE PESSOAL, DOCUMENTOS E CARGAS LEVES – SERVIÇOS DE TÁXI, a fim de garantir a execução dos serviços de transporte de passageiros e cargas aos Cartórios Eleitorais de Londrina. ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI LONDRINA - 78.954.245/0001-45 12/11/2013 à 11/11/2018 Nº 175/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de avaliação de patologias na parte estrutural e civil, com fornecimento de laudo e relatório com parecer técnico detalhado, bem como orientações para contratar as correções que se fizerem necessárias, conforme especificações descritas neste contrato no Edifício Sede do TRE/PR e Fórum Eleitoral de Curitiba. L. A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA - 53.020.152/0001-12 26/11/2013 à 25/07/2014 Nº 176/2013 - OBRAS A Contratada procederá à construção do Fórum Eleitoral do município de Teixeira Soares/PR, de acordo com os projetos, memoriais descritivos, quantitativos, especificações gerais de serviços, recomendações, cronograma físico-financeiro e planilhas, sendo a metragem total estimada em 241 m². CW CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - 82.305.541/0001-92 12/11/2013 à 11/02/2015 Nº 177/2013 - FISCALIZAÇÃO OBRAS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de fiscalização e gerenciamento à execução da obra do Fórum Eleitoral de Teixeira Soares - item 13, com aproximadamente 250 m² de construção, em conformidade com os projetos já contratados e demais especificações constantes neste contrato. PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 06.303.138/0001-46 12/11/2013 à 11/02/2015 Nº 178/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de reforma da tubulação da cisterna do sistema de prevenção contra incêndio do prédio sede do TRE/PR, situado na Rua João Parolin, nº 224, Curitiba/PR, conforme especificações descritas neste Contrato. Prorrogável para executar a conclusão dos serviços contratados. PROTEGE CONTRUTORA DE OBRAS LTDA - 02.972.518/0001-12 19/11/2013 à 18/09/2014 Nº 179/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA O presente contrato tem por objeto o fornecimento e a garantia da instalação, certificação e documentação de cabeamento estruturado, metálico e óptico, visando atender às necessidades deste Regional, conforme especificações, condições e prazos constantes do Edital de Licitação e seus Anexos, independentemente de transcrição. REDISUL INFORMÁTICA LTDA - 78.931.474/0001-44 25/11/2013 à 24/12/2016 Nº 180/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A Contratada prestará os serviços de monitoramento eletrônico mensal e atendimento de emergência, através de patrulhamento móvel de 1 (um) sistema de alarme eletrônico, de propriedade do TRE-PR, que encontra-se instalado no Fórum Eleitoral de Apucarana, de acordo com as características descritas neste Contrato. PHD MULTI SERVIÇOS LTDA ME - 13.966.723/0001-91 27/11/2013 à 26/05/2016 Nº 181/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A Contratada prestará os serviços de elaboração de projetos de engenharia para a construção do Fórum Eleitoral da cidade de Cascavel/PR, conforme especificações constantes no Edital e neste Contrato. LÚDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - 04.641.848/0001-50 28/11/2013 à 27/05/2014 Nº 182/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A contratada prestará os serviços de locação de 02 (dois) containers, para o Fórum Eleitoral de Campo Largo. PROSUPORT CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA. - 02.018.953/0001-02 12/12/2013 à 11/07/2014 Nº 183/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A Contratada prestará os serviços de montagem/ desmontagem e lavagem de Tendas Piramidais, pertencentes ao TRE/PR, conforme especificações descritas neste contrato. As Tendas Piramidais estão estocadas na sede do TRE em Curitiba, cujo transporte para o Fórum Eleitoral de Campo Largo, será providenciado pelo próprio TRE. A. DE LIMA LOCAÇÕES DE TENDAS ME - 07.138.297/0001-03 12/12/2013 à 11/06/2014 Nº 184/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA O presente contrato tem por objeto o fornecimento e garantia de 100 (cem) impressoras térmicas protocoladoras, marca: TSC, modelo: TTP244CE, para atender as necessidades deste Tribunal Regional Eleitoral, conforme descrito neste contrato. COMPEX TECNOLOGIA LTDA - 03.391.625/0001-10 13/12/2013 à 12/03/2017 Nº 185/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de reforma nos banheiros situados no piso térreo do prédio sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - Rua João Parolin nº 224, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, conforme especificações descritas neste Contrato. CONSTRUTORA LINEA LTDA-ME - 08.007.933/0001-12 13/12/2013 à 12/04/2014 Nº 186/2013 - OBRAS Contratação de empresa especializada para a construção do Fórum Eleitoral de Grandes Rios/PR. CONSTRUTORA MASCONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 07.337.380/0001-01 16/12/2013 à 15/11/2014 Nº 187/2013 - OBRAS Construção do Fórum Eleitoral de Reserva/Pr. CONSTRUTORA MASCONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 07.337.380/0001-01 16/12/2013 à 15/01/2015 Nº 188/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O presente contrato tem por a prestação de serviços de pequenas reformas, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, a serem executados no fórum eleitoral de Irati/PR, conforme especificações descritas neste Contrato. KUNNER CONSTRUTORA LTDA - 11.581.317/0001-85 17/12/2013 à 16/03/2014 Nº 189/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Locação de 01 (um) sistema de alarme eletrônico, bem como a prestação de vigilãncia monitorada e atendimento de emergência, através de patrulhamneto móvel no Fórum Eleitoral de Antonina/PR. ALEXANDRE DA SILVA GOUVEA DE SOUZA- ME - 18.335.305/0001-10 17/12/2013 à 16/06/2016 Nº 190/2013 - FISCALIZAÇÃO OBRAS O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de fiscalização e gerenciamento à execução da obra do Fórum Eleitoral de Reserva - Item 11, com aproximadamente 250 m² de construção, em conformidade com os projetos já contratados e demais especificações constantes neste contrato. ENGENHARIA FRÓES LTDA - ME. - 06.127.079/0001-00 26/12/2013 à 25/01/2015 Nº 191/2013 - FISCALIZAÇÃO OBRAS Fiscalização e gerenciamento à execução das obras de Grandes Rios - item 04. Planos Construções Ltda-ME - 06.270.510/0001-65 26/12/2013 à 09/02/2015 Nº 192/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA O presente contrato tem por objeto o fornecimento e a garantia pela aquisição, configuração, integração, programação e instalação de kits de segurança para monitoramento remoto a serem instalados individualmente, nos fóruns de Cambará/PR, Sertanópolis/PR, Marialva/PR, Engenheiro Beltrão/PR. Federal Security Comércio Eletro-Eletronico ltda - EPP. - 14.839.801/0001-50 18/12/2013 à 17/06/2015 Nº 193/2013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Prestação de serviços em caráter emergencial, de vigilância armada para o Edifício Sede do TRE/PR, para o Fórum Eleitoral de Curitiba e Foz do Iguaçu/PR. GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME - 05.338.024/0001-79 23/12/2013 à 22/06/2014 Nº 194/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA FORNECIMENTO E GARANTIA DE UMA PLATAFORMA AÉREA TIPO TESOURA - MARCA GÊNIE PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - 76.527.951/0030-10 23/12/2013 à 22/06/2015 Nº 195/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL PARA O CENTRO LOGÍSTICO DE MATERIAIS KUNNER CONSTRUTORA LTDA - 11.581.317/0001-85 26/12/2013 à 25/03/2015 Nº 196/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA O presente contrato tem por objeto o fornecimento e a garantia pela aquisição de equipamentos de rede wireless, com seus respectivos módulos, licenças de software e serviços de instalação e configuração, visando atender às necessidades deste Regional, de acordo com as características descritas no edital e no presente contrato. REDISUL INFORMÁTICA LTDA - 78.931.474/0001-44 20/12/2013 à 19/05/2017 Nº 197/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA O presente contrato tem por objeto o fornecimento e garantia pela aquisição de switches de core, com seus respectivos módulos, e switches de distribuição, visando atender às necessidades deste Tribunal, conforme especificações, condições e prazos constantes do Edital de Licitação e seus Anexos, independentemente de transcrição. REDISUL INFORMÁTICA LTDA - 78.931.474/0001-44 18/12/2013 à 17/05/2017 Nº 198/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA O presente contrato tem por objeto o fornecimento e a garantia da instalação, certificação e documentação de cabeamento estruturado, metálico e óptico, visando atender às necessidades deste Regional, conforme especificações, condições e prazos constantes do Edital de Licitação e seus Anexos, independentemente de transcrição. REDISUL INFORMÁTICA LTDA - 78.931.474/0001-44 26/12/2013 à 25/01/2017 Nº 199/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Prestação de serviços de montagem e desmontagem de divisórias e forros. Lopes & Pereira Construção, Transportes e Serviços LTDA - 13.727.880/0001-44 30/12/2013 à 29/05/2014 Nº 200/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA O presente contrato tem por objeto a instalação e garantia de switches de core, com seus respectivos módulos e de links ópticos, visando atender às necessidades deste Tribunal, conforme especificações, condições e prazos constantes do Edital de Licitação e seus Anexos, independentemente de transcrição. REDISUL INFORMÁTICA LTDA - 78.931.474/0001-44 18/12/2013 à 17/05/2017 Nº 201/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA O presente contrato tem por objeto o fornecimento e a garantia da instalação, certificação e documentação de cabeamento estruturado, metálico e óptico, visando atender às necessidades deste Regional, conforme especificações, condições e prazos constantes do Edital de Licitação e seus Anexos, independentemente de transcrição. REDISUL INFORMÁTICA LTDA - 78.931.474/0001-44 26/12/2013 à 25/01/2017 Nº 202/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA O presente contrato tem por objeto a instalação, configuração e garantia de equipamentos de rede wireless, com seus respectivos módulos, licenças de software, visando atender às necessidades deste Regional, de acordo com as características descritas no edital e no presente contrato. REDISUL INFORMÁTICA LTDA - 78.931.474/0001-44 20/12/2013 à 19/05/2017 Nº 203/2013 - FORNECIMENTO E GARANTIA Aquisição de Hardware e Software. ADDED COMPUTER & TELEPHONY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 03.989.599/0001-26 27/12/2013 à 26/04/2017 Mostrando de 1 a 195 de 195